חברת נקסטקום, העוסקת בעבודות תשתית, חשמל, תקשורת ואנרגיה תובעת 6.6 מיליון שקל תמורת עבודות שביצעה בנמל התעופה רמון. התביעה הוגשה נגד רשות שדות התעופה; הקבלן הראשי, דניה-סיבוס; ומנוליד חרות מערכות, שהייתה קבלן משנה בפרויקט.
בתביעה, שהוגשה (4.8.20) לבית המשפט המחוזי בירושלים, נאמר כי התובעת הייתה קבלן משנה של מנוליד חרות. לדברי נקסטקום, במהלך ביצוע הפרויקט התגלו כשלים חמורים בניהולו על-ידי הנתבעות, באופן שגרם לעיכובים רבים בביצועו ולנזקים לתובעת. לדבריה, למרות שכל הגורמים הרלוונטיים אישרו את החשבונות שהוציאה, ולמרות שכל המערכות שהתקינה פועלות מזה זמן, מנוליד חרות שילמה לה 2.6 מיליון שקל בלבד.
לדברי נקסטקום, הפרש התמורה לה היא זכאית בגין העבודות והשירותים שסיפקה בפרויקט עומד על סך 2.2 מיליון שקל. בנוסף לחוב הבסיסי, היא זכאית לפיצוי בגין הוצאות יתר ונזקים בסך 4.4 מיליון שקלים בגין התארכות הפרויקט בשל עיכובים בלוח הזמנים שנגרמו על-ידי הנתבעות ובגין עיכוב של צוותי העבודה שנגרמו על ידן. התביעה הוגשה באמצעות עו"ד גבריאל מנור וטרם הוגשו כתבי הגנה.
