חברת הבנייה מרי תובעת 10.4 מיליון שקל מחברת Shandong hi speed group (חברה שמקורה בסין הרשומה בארץ), חברת הבנייה נידן גמא הנדסה ואיליה כץ שלדבריה קשור לשתי החברות. התביעה הוגשה (21.5.23) לבית המשפט המחוזי בירושלים. בתביעה נאמר כי התובעת יזמה הקמת 30 דירות בחמישה בניינים בשכונת נופים במודיעין ובפברואר 2021 חתמה על הסכם עם הנתבעות להקמת הפרויקט. התמורה בו עמדה על 33 מיליון שקל ותקופת הביצוע נקבעה לשנתיים; צו תחילת העבודות ניתן ב-10.2.21. לטענת התובעת, הנתבעים לא עמדו בהסכם, הפסיקו את העבודות לאחר שנה ונטשו את האתר. בשל כך היה עליה להתקשר לפני חודשיים עם קבלן אחר ולשלם לו 38 מיליון שקל, כאשר הצפי לסיום העבודות הוא מרס 2025 - דהיינו איחור של שנתיים. התובעת מייחסת את התנהגות Shandong לכך שהיא ביצעה במקביל עבודות בפרויקט אחר, כך שהיה כדאי מבחינתה להסיט את משאביה אליו. התובעת צופה, כי הנתבעים יטענו שלא קיבלו ממנה תוכניות בנייה וכי הוכנסו שינויים משמעותיים בתוכניות. לטענתה, אין אמת בנימוק הראשון, ואילו לגבי השני - בכל פרויקט יש שינויים, ובמקרה זה לא פעלו הנתבעים על-פי התוכניות, מה שאילץ את התובעת לתקן את מחדליהם. התביעה הוגשה באמצעות עו"ד יניב גלבוע וטרם הוגש כתב הגנה.