שירותי בריאות כללית תובעת 22.4 מיליון שקל מהחברה הקבלנית אברהם יצחק, שהייתה הקבלן הראשי להקמת מבנה גריאטרי-שיקומי בבית החולים קפלן ברחובות. התביעה הוגשה (27.5.24) לבית המשפט המחוזי מרכז. לדברי הכללית, לנוכח הנזקים הרבים שעלולים היו להיגרם לה במקרה של פיגורים, נקבע בהסכם פיצוי של 0.5% מן התמורה בגין כל שבוע של פיגור. הנתבעת אמורה הייתה להשלים את העבודות עד 30.6.18. אולם, הנתבעת ביצעה את העבודות בצורה חובבנית ורשלנית במקרה הטוב, בחוסר תכנון, בתעדוף לקוי של עבודות, בחיסכון בכוח אדם ובחילופי בעלי תפקידים מרכזיים בפרויקט. בסופו של דבר, המבנה נמסר לה באיחור של 16 חודשים. עוד טוענת הכללית, כי הנתבעת לא עמדה באף אחד מהמועדים להשלמת אבני הדרך המרכזיות בפרויקט. כתוצאה מכך, הנתבעת גם גרמה במהלך הדרך למצבור עיכובים לקבלנים נוספים שעבדו בפרויקט ושעבודתם הייתה כרוכה בעבודתה. המצב הוביל לתביעות של 30 מיליון שקל נגדה מצידם של קבלני המשנה, ועד כה היא שילמה להם 5.5 מיליון שקל. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד אלון בר-אל ועמרי פרג', וטרם הוגש כתב הגנה.